Datos de la licitación
Presupuesto sin IVA
2.880.963 €
Valor estimado
3.457.155 €
incluye prórrogas y modificaciones
Plazo de ofertas
19 de marzo de 2026
plazo cerrado
Publicada
16 de abril de 2026
Duración
548 días
unos 18 meses
Procedimiento
Abierto
Lugar
Jaén
Expediente
CONTR 2025 0000450349
Cuánto bajar en contratos como este
Obras y construcción en Jaén · 808 contratos adjudicados con competencia real
Baja mediana ganadora
16 %
Ofertas de media
9,5
Sin bajar nada
5 %
Con la baja mediana, la oferta ganadora rondaría los 2.420.009 € sin IVA.
En este organismo la baja mediana es del 19,5 % con 8,9 ofertas de media.
Calcula tu probabilidad de ganar con cada baja, el riesgo de oferta temeraria y quién se presentará, con la calculadora del informe completo.
Abrir el informePreguntas frecuentes
¿Hasta cuándo se puede presentar oferta?
El plazo terminó el 19 de marzo de 2026. La oferta se presenta de forma electrónica en la plataforma indicada en el anuncio.
¿Cuál es el presupuesto?
2.880.963 € sin IVA, con un valor estimado de 3.457.155 € (incluye prórrogas y modificaciones previstas).
¿Cuánto se suele bajar en contratos como este?
La baja mediana ganadora es del 16 % en Obras y construcción en Jaén, con 9,5 ofertas de media.
¿Quién puede presentarse?
Cualquier empresa o autónomo con capacidad de obrar, sin prohibiciones de contratar y con la solvencia que exija el pliego. Para empezar basta con la declaración responsable o el DEUC.
Licitaciones parecidas abiertas
- Reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de la Calle San Gregorio de VilchesAlcaldía del Ayuntamiento de Vilches · Jaén90 k€cierra 6 oct
- El contrato tiene por objeto ejecutar la obra «Mejora de accesibilidad, pavimentación, instalaciones y jardinería en Barrio del Santo», conforme al proyecto técnico aprobado. Tienen carácter contractual este pliego, el proyecto con sus planos, mediciones, presupuesto, pliego técnico y estudio de seguridad y salud, la oferta final del adjudicatario y el documento de formalización.Alcaldía del Ayuntamiento de Huelma · Jaén64 k€cierra 13 oct
- JA-3308 Martos a limite de provincia por Monte Lope Álvarez, refuerzo de firme P.K. 11+510 al 17+780, a adjudicar por procedimiento abierto ordinario.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén739 k€cierra 14 oct
- Contrato de obras de refuerzo de firme de la JV-3032 Bedmar a Estación Garcíez-Jimena.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén449 k€cierra 14 oct
- Contrato de obras de Mejora de Varias Calles del Municipio de JaénPleno del Ayuntamiento de Jaén · Jaén250 k€cierra 15 oct
- Contrato de obra para la renovación de pavimentos y jardinería en el Paseo de Linarejos en Linares (Jaén)Alcaldía del Ayuntamiento de Linares · Jaén165 k€cierra 16 oct
Otras licitaciones abiertas de Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de Infraestructuras del Agua (En Transición)
- proy. encauzamiento arroyo villalta a granada bobadilla.Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de Infraestructuras del Agua (En Transición) · Granada261 k€cierra 14 oct
- do y css proyecto de adecuación del trat. de las edar se. vertido en doñ.Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de Infraestructuras del Agua (En Transición) · Sevilla407 k€cierra 14 oct
- do y css proyecto de adecuación del trat. de las edar se. vertido en doñ.Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de Infraestructuras del Agua (En Transición) · Sevilla407 k€cierra 14 oct
- proy. encauzamiento arroyo villalta a granada bobadilla.Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de Infraestructuras del Agua (En Transición) · Granada261 k€cierra 14 oct
- dir. obra coord. seguridad y salud de las obras de depuración fase ivConsejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de Infraestructuras del Agua (En Transición)956 k€cierra 9 nov
- obras de depuración en varias provincias de andalucía. fase iv.Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de Infraestructuras del Agua (En Transición)18,5 M€cierra 9 nov