Datos de la licitación
Presupuesto sin IVA
99.174 €
120.000 € con IVA
Valor estimado
99.174 €
incluye prórrogas y modificaciones
Plazo de ofertas
25 de noviembre de 2025
plazo cerrado
Publicada
4 de noviembre de 2025
Duración
183 días
unos 6 meses
Procedimiento
Abierto simplificado
Lugar
Torredonjimeno, Jaén
Expediente
467/2025
Cuánto bajar en contratos como este
Obras y construcción en Jaén · 808 contratos adjudicados con competencia real
Baja mediana ganadora
16 %
Ofertas de media
9,5
Sin bajar nada
5 %
Con la baja mediana, la oferta ganadora rondaría los 83.306 € sin IVA.
En este organismo la baja mediana es del 10 % con 3,8 ofertas de media.
Calcula tu probabilidad de ganar con cada baja, el riesgo de oferta temeraria y quién se presentará, con la calculadora del informe completo.
Abrir el informePreguntas frecuentes
¿Hasta cuándo se puede presentar oferta?
El plazo terminó el 25 de noviembre de 2025. La oferta se presenta de forma electrónica en la plataforma indicada en el anuncio.
¿Cuál es el presupuesto?
99.174 € sin IVA.
¿Cuánto se suele bajar en contratos como este?
La baja mediana ganadora es del 16 % en Obras y construcción en Jaén, con 9,5 ofertas de media.
¿Quién puede presentarse?
Cualquier empresa o autónomo con capacidad de obrar, sin prohibiciones de contratar y con la solvencia que exija el pliego. Para empezar basta con la declaración responsable o el DEUC.
Licitaciones parecidas abiertas
- El contrato tiene por objeto ejecutar la obra «Mejora de accesibilidad, pavimentación, instalaciones y jardinería en Barrio del Santo», conforme al proyecto técnico aprobado. Tienen carácter contractual este pliego, el proyecto con sus planos, mediciones, presupuesto, pliego técnico y estudio de seguridad y salud, la oferta final del adjudicatario y el documento de formalización.Alcaldía del Ayuntamiento de Huelma · Jaén64 k€cierra 13 oct
- Contrato de obras de refuerzo de firme de la JV-3032 Bedmar a Estación Garcíez-Jimena.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén449 k€cierra 14 oct
- JA-3308 Martos a limite de provincia por Monte Lope Álvarez, refuerzo de firme P.K. 11+510 al 17+780, a adjudicar por procedimiento abierto ordinario.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén739 k€cierra 14 oct
- Contrato de obras de Mejora de Varias Calles del Municipio de JaénPleno del Ayuntamiento de Jaén · Jaén250 k€cierra 15 oct
- Contrato de obra para la renovación de pavimentos y jardinería en el Paseo de Linarejos en Linares (Jaén)Alcaldía del Ayuntamiento de Linares · Jaén165 k€cierra 16 oct
- Contrato de obras de JV-2305 Las Infantas a Ventosilla, mejora de firme.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén254 k€cierra 23 oct