Datos de la licitación
Presupuesto sin IVA
714.869 €
864.992 € con IVA
Valor estimado
714.869 €
incluye prórrogas y modificaciones
Plazo de ofertas
4 de agosto de 2026
plazo cerrado
Publicada
7 de julio de 2026
Duración
183 días
unos 6 meses
Procedimiento
Abierto
Lugar
Jaén, Jaén
Expediente
CO-2026/000346
Cuánto bajar en contratos como este
Obras y construcción en Jaén · 808 contratos adjudicados con competencia real
Baja mediana ganadora
16 %
Ofertas de media
9,5
Sin bajar nada
5 %
Con la baja mediana, la oferta ganadora rondaría los 600.490 € sin IVA.
En este organismo la baja mediana es del 8,7 % con 5,9 ofertas de media.
Calcula tu probabilidad de ganar con cada baja, el riesgo de oferta temeraria y quién se presentará, con la calculadora del informe completo.
Abrir el informePreguntas frecuentes
¿Hasta cuándo se puede presentar oferta?
El plazo terminó el 4 de agosto de 2026. La oferta se presenta de forma electrónica en la plataforma indicada en el anuncio.
¿Cuál es el presupuesto?
714.869 € sin IVA.
¿Cuánto se suele bajar en contratos como este?
La baja mediana ganadora es del 16 % en Obras y construcción en Jaén, con 9,5 ofertas de media.
¿Quién puede presentarse?
Cualquier empresa o autónomo con capacidad de obrar, sin prohibiciones de contratar y con la solvencia que exija el pliego. Para empezar basta con la declaración responsable o el DEUC.
Licitaciones parecidas abiertas
- El contrato tiene por objeto ejecutar la obra «Mejora de accesibilidad, pavimentación, instalaciones y jardinería en Barrio del Santo», conforme al proyecto técnico aprobado. Tienen carácter contractual este pliego, el proyecto con sus planos, mediciones, presupuesto, pliego técnico y estudio de seguridad y salud, la oferta final del adjudicatario y el documento de formalización.Alcaldía del Ayuntamiento de Huelma · Jaén64 k€cierra 13 oct
- Contrato de obras de refuerzo de firme de la JV-3032 Bedmar a Estación Garcíez-Jimena.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén449 k€cierra 14 oct
- JA-3308 Martos a limite de provincia por Monte Lope Álvarez, refuerzo de firme P.K. 11+510 al 17+780, a adjudicar por procedimiento abierto ordinario.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén739 k€cierra 14 oct
- Contrato de obras de Mejora de Varias Calles del Municipio de JaénAlcaldía del Ayuntamiento de Jaén · Jaén250 k€cierra 15 oct
- Contrato de obra para la renovación de pavimentos y jardinería en el Paseo de Linarejos en Linares (Jaén)Alcaldía del Ayuntamiento de Linares · Jaén165 k€cierra 16 oct
- Contrato de obras de JV-2305 Las Infantas a Ventosilla, mejora de firme.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén254 k€cierra 23 oct
Otras licitaciones abiertas de Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén
- Contrato privado de arrendamiento de local para la oficina del equipo de gestión de los daños por FMA en la red viaria y la unidad de ejecución de los fondos Edil.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén179 k€cierra 9 oct
- Construcción de aparcamiento de vehículos en complejo deportivo de Villanueva de la Reina.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén129 k€cierra 9 oct
- Contrato de asistencia técnica audiovisual para actos organizados por Diputación Provincial de Jaén, a adjudicar por procedimiento abierto ordinario.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén43 k€cierra 10 oct
- JA-3308 Martos a limite de provincia por Monte Lope Álvarez, refuerzo de firme P.K. 11+510 al 17+780, a adjudicar por procedimiento abierto ordinario.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén739 k€cierra 14 oct
- Contrato de obras de refuerzo de firme de la JV-3032 Bedmar a Estación Garcíez-Jimena.Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén449 k€cierra 14 oct
- Obras de rehabilitación de estancias de la academia de la Guardia Civil en Ubeda JaénPresidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Jaén574 k€cierra 15 oct